Образцы, бланки договоров
Договор на пошив костюма
                                  ДОГОВОР
                              на пошив костюма
   
   г. ____________                                 "__"_________ 20___ г.
   
        _________________________________________, именуемое в дальнейшем
               (наименование предприятия)
   
   "Подрядчик", в лице _________________________________________________,
                                      (должность, ф.и.о.)
   
   действующего на основании _________________________, с одной стороны и
                                 (Устава, Положения)
   
   _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий
             (ф.и.о.)
   
   договор о нижеследующем:
   
                            1. Предмет договора
   
        1.1. Подрядчик обязуется в срок ______________ со дня  заключения
   настоящего договора  произвести пошив _______________________________,
                                           (указать наименование вещи)
   
   а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
   
        1.2. Заказчик предоставляет  подрядчику  необходимый  для  пошива
   материал ____________________________________________________________.
    (указать кол-во, цвет, стоимость и др. индивидуализирующие признаки)
        Материал  предоставляется подрядчику в _________________________.
                                               (указать конкретную дату)
   
        1.3. Подрядчик  не   вправе   привлекать   к   исполнению   своих
   обязанностей других лиц.
        1.4 Риск  случайной  гибели  или  повреждения   материала   несет
   предоставившая их сторона - заказчик
   
        1.5. Стоимость работ составляет _________________________ рублей.
        Работы оплачиваются в следующие  сроки  и  в  следующем  порядке:
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   
        1.6. Работы принимаются на  основании  акта  их  приемки  в  срок
   __________________ дней.
        1.7. Согласно   настоящему    договору    установлен    следующий
   гарантийный срок на результат работы: _______________________________.
   
                       2. Права и обязанности сторон
   
        2.1. Подрядчик обязуется:
        - после  передачи  ему  материала   обеспечить   правильное   его
   использование и сохранность;
        - предупредить заказчика в срок _________  дней  о  непригодности
   или недоброкачественности переданного ему материала;
        - своевременно предупредить заказчика о необходимости  превышения
   указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении
   дополнительных работ;
        - в  случае  если заказчик не придет за результатом работ в срок,
   указанный в настоящем договоре,  послать письменное  предупреждение  о
   том, что результат работы будет реализован по истечении ______________
   срока со дня отправления извещения;
        - в  случае  остатка неизрасходованной части материала вернуть ее
   заказчику либо уменьшить цену работы с  учетом  стоимости  остающегося
   неизрасходованного материала;
        - предоставить заказчику достоверную и необходимую  информацию  о
   предлагаемой  работе,  а  также  сообщить при сдаче работы заказчику о
   требованиях,   которые   необходимо   соблюдать    для    эффективного
   использования результата работ.
        2.2. Подрядчик вправе:
        - не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает
   свои  обязанности  по  настоящему  договору,   а   также   потребовать
   возмещения убытков;
        - удержать результат работы,  остаток неиспользованного материала
   при   неисполнении  заказчиком  обязанности  уплатить  предусмотренную
   договором цену работы;
        - в  случае  недостижения  результата  работы  или если результат
   оказался с недостатками,  делающими его не пригодным для использования
   по   причине   недостатков   предоставленного   заказчиком   материала
   потребовать оплаты выполненной им работы;
        - при  обнаружении  недостатков  работы  за  которые  он отвечает
   вместо  устранения  этих  недостатков  безвозмездно  выполнить  работу
   заново  с  возмещением  заказчику  причиненных  просрочкой  исполнения
   убытков.
        2.3. Заказчик вправе:
        - проверять ход и качество  работы,  выполняемой  подрядчиком,  в
   любое время.
        2.4. Заказчик обязуется:
        - предоставить  подрядчику  всю необходимую информацию о желаемом
   результате работы;
        - принять  результат  работы  в  срок,  предусмотренный настоящим
   договором;
        - известить  подрядчика  в  срок ___________ дней об обнаруженных
   недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе
   приемки;
        - предъявить  требования,  связанные  с  ненадлежащим   качеством
   результата работы.
   
                         3. Ответственность сторон
   
        3.1. Заказчик  отвечает за невозможность подрядчиком использовать
   материал без ухудшения качества работы.
        3.2. В  случае  нарушения установленных сроков начала и окончания
   работ подрядчик уплачивает заказчику неустойку  в  размере  ___%  цены
   выполнения работы.
        Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы  или
   во время ее исполнения станет очевидным,  что она не будет выполнена в
   срок,  а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по
   своему выбору:
        - отказаться от  исполнения  договора  и  потребовать  возмещения
   убытков;
        - назначить подрядчику новый срок,  в течении которого он  должен
   приступить к работе;
        - поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
        - потребовать уменьшения вознаграждения за работу.
        3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения  результата
   работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
        3.4. В случае ненадлежащего выполнения  или  невыполнения  работы
   возмещение  убытков  и  уплата  неустойки не освобождают подрядчика от
   исполнения обязательства в натуре.
        При этом заказчик вправе по своему усмотрению:
        - отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать   возврата
   уплаченной денежной суммы;
        - соразмерного уменьшения цены;
        - соразмерного устранения недостатков работы;
        - возмещения расходов на  устранение  недостатков  работы  своими
   силами или с помощью третьих лиц.
   
                       4. Отказ от исполнения договора
   
        4.1. Заказчик  может в любое время до сдачи ему результата работы
   отказаться  от   исполнения   договора,   уплатив   подрядчику   часть
   установленной  настоящим  договором цены пропорционально части работы,
   выполненной подрядчиком и  возместив  подрядчику  убытки,  причиненные
   прекращением договора.
        4.2. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора   при
   неисполнении   или   ненадлежащем  исполнении  подрядчиком  настоящего
   договора.
   
   
        4.3. Подрядчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора если
   заказчик,  несмотря  на  предупреждение  подрядчика  о   невозможности
   использования  материала,  предоставленного заказчиком,  или  о других
   обстоятельствах,  грозящих прочности и годности результатов работы или
   создают  невозможность  ее  завершения  в  срок,  не  заменит негодный
   материал и не примет  других  необходимых  мер  для  устранения  таких
   обстоятельств.
        4.4. Подрядчик вправе  отказаться  от  исполнения  договора  если
   заказчик  не  представит  в  срок,  указанный  в  настоящем  договоре,
   материал подрядчику,  препятствует исполнению договора подрядчиком или
   при   наличии   иных   обстоятельств,  свидетельствующих  о  том,  что
   исполнение   обязанностей   заказчиком   не   будет   произведено    в
   установленный договором срок.
   
                             5. Прочие условия
   
        5.1. Любые  изменения  условий  настоящего  договора  оформляются
   дополнительным соглашением сторон и вступают в силу  после  подписания
   сторонами.
        5.2. Заказчик  вправе  предъявить  требование   о   безвозмездном
   устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков,  если
   в течении  установленного  срока  службы  были  выявлены  существенные
   недостатки, допущенные по вине подрядчика.
        5.3. Подрядчик  не  производит   устранение   недостатков   после
   истечения срока предъявления претензий,  при неправильной эксплуатации
   результата работы,  при появлении дефектов в результате  естественного
   износа.
   
                               6. Форс-мажор
   
        6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности за частичное или
   полное неисполнение обязательств  по  настоящему  договору,  если  это
   неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
   возникших  после   заключения   настоящего   договора   в   результате
   обстоятельств   чрезвычайного  характера,  которые  стороны  не  могли
   предвидеть или предотвратить.
   
                            7. Разрешение споров
   
        7.1. Все споры и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между
   сторонами разрешаются путем переговоров.
        7.2. При  неурегулировании   в   процессе   переговоров   спорных
   вопросов,   споры   разрешаются   в   суде  в  порядке,  установленном
   действующим законодательством.
   
                        8. Заключительные положения
   
        8.1. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах и  считается
   заключенным с момента его подписания.
   
                              Подписи сторон:
   
             Заказчик                                  Подрядчик
   
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________
   _____________________________            _____________________________

  

 

Юридическая консультация онлайн

Наши преимущества:
Cовместная работа экономистов, адвокатов и юристов позволяет нашим клиентам решать результативно и быстро все вопросы своего бизнеса.

Юридические услуги:
Консультации и сопровождение сделок с недвижимостью
Центр правовой защиты дольщиков
Регистрация сделок с недвижимостью
Расторжение брака
Жилищные споры
Семейный адвокат
Наследственное право
Уголовный адвокат
Арбитраж
Автомобилистам.

просмотров: 4415
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Трудовой кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г (+ сравнительная таблица изменений)
Трудовой кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г (+ сравнительная таблица изменений)
?Настоящее издание содержит текст Трудового кодекса Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 года, с удобной навигацией и таблицей изменений. Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу....

Цена:
159 руб

 Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации (Текст с изменениями и дополнениями на 2019 год)
Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации (Текст с изменениями и дополнениями на 2019 год)
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2018 года.Для удобства пользования в тексте кодекса применяется система сокращенного написания отдельных слов и выражений, а также приводятся ссылки на федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, постановления и определения высших судебных органов Российской Федерации, относящиеся к вопросам применения норм ГК РФ....

Цена:
68 руб

 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Издание содержит официальный текст Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" с последними изменениями и дополнениями.

Книга будет интересна работникам торговых организаций, потребителям товаров и услуг, юристам, студентам юридических и экономических специальностей, а также всем интересующимся вопросами защиты прав потребителей....

Цена:
46 руб

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Вашему вниманию предлагается текст Гражданского процессуального кодекса РФ с изменениями и дополнениями на 30 июня 2017 года....

Цена:
102 руб

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 2018 год
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 2018 год
О чем эта книга
В этой книге представлен текст Арбитражного процессуального кодекса РФ с самыми последними изменениями. Благодаря удобному формату и привлекательной обложке книгу приятно держать в руках, а ее легкость позволит брать ее с собой.
Для кого книга
Для юристов, специализирующихся в области арбитражного процессуального права, преподавателей и студентов юридических вузов, а также предпринимателей. Для тех, кто следит за изменениями в законодательстве и хочет избежать юридической безграмотности....

Цена:
90 руб

 Жилищный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г. (+ сравнительная таблица изменений)
Жилищный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 г. (+ сравнительная таблица изменений)
Настоящее издание содержит текст Жилищного кодекса Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 28 октября 2018 года с удобной навигацией и таблицей изменений. Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу....

Цена:
149 руб

 Новый регламент ГИБДД. Административный регламент исполнения МВД РФ
Новый регламент ГИБДД. Административный регламент исполнения МВД РФ
Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения устанавливает сроки и последовательность осуществления административных процедур (действий) Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами и уполномоченными должностными лицами при осуществлении государственной функции....

Цена:
58 руб

 Всеобщий гражданский кодекс Австрии Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch
Всеобщий гражданский кодекс Австрии
Впервые на русском языке публикуется перевод Всеобщего гражданского кодекса Австрии, действующего (с изменениями) почти 200 лет.
Изучение иностранного законодательства, с одной стороны, расширяет профессиональный кругозор, с другой - позволяет под другим углом взглянуть на законодательство собственной страны, тем более что Россия и Австрия принадлежат к одной правовой семье. Идеи, выраженные во Всеобщем гражданском кодексе Австрии, и использованные подходы и механизмы вполне могут пригодиться при совершенствовании отечественного законодательства.
Перевод текста ВГК будет полезен и тем юристам, которые столкнулись с необходимостью практического применения современного австрийского гражданского законодательства.
Текст перевода может быть использован студентами юридических вузов и факультетов при изучении немецкого языка....

Цена:
319 руб

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
Издание содержит официальный текст Правил противопожарного режима (с приложениями), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»....

Цена:
66 руб

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 01 ноября 2018 г. С таблицей изменений и постановлениями судов
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 01 ноября 2018 г. С таблицей изменений и постановлениями судов
Настоящее издание содержит текст Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2018 года....

Цена:
60 руб

2013 Copyright © AdvokatNews.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования