Образцы, бланки договоров
Типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения
                                              Утвержден постановлением
                                                Совета Министров РСФСР
                                             от 1 апреля 1981 г. № 187

                         ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                 ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО
                      ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
                         (БЫТОВОЙ ЗАКАЗ)


      г. _____________________            "___"________________200__г.

 _____________________________________________________________________
            (наименование организации, производящей работы)

 именуем ____________ в дальнейшем "подрядчик", и гр. ________________
 _______________________, проживающий ________________________________
 __________________ именуем _________________ в дальнейшем "заказчик",
 заключили настоящий договор о нижеследующем:
      1. Подрядчик  обязуется своими силами и материально-техническими
 средствами выполнить работы по строительству ________________________
                                                (жилого или нежилого

 ___________________________ в соответствии с согласованной  сторонами
          помещения)

 проектно-сметной документацией.   Неотъемлемой   частью    настоящего
 договора является   смета   на  выполняемые  работы.  Заказчик  может
 предоставить свои материалы.
      2. Подрядчик  предоставляет для строительства материалы согласно
 прилагаемому к договору перечню на  сумму  ____________________  руб.
 _________________ коп. по государственным розничным ценам.
      3. Стоимость работ _________________ в сумме ______________ руб.
 __________________ коп.    и    стоимость   составления   подрядчиком
 проектно-сметной документации в сумме  ________________________  руб.
 _____________________ коп.   на  строительство  жилого  или  нежилого
 помещения определены сторонами по ценам, утвержденным в установленном
 порядке.
      4. Для  выполнения  работ   заказчик   предоставляет   следующие
 материалы: __________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 стоимостью __________________ руб.  _________________ коп.  Стоимость
 материалов определяется соглашением сторон.
      5. Подрядчик   гарантирует   соответствие  качества  применяемых
 материалов и   выполнение    работ    требованиям     государственных
 стандартов, технических условий и других нормативных документов.
      6. Заказчик  в  течение  10  дней  после  подписания  настоящего
 договора оплачивает полностью стоимость материалов подрядчика в сумме
 ______________________ руб. _________________ коп. и вносит аванс (не
 менее 50%  стоимости  работ)  в  сумме _________________________ руб.
 __________________ коп.
      Окончательный расчет  производится  в  течение  трех  дней после
 приемки выполненных  по  договору   работ.   Взимание   промежуточных
 платежей не производится.
      7. Подрядчик обязуется начать работы,  предусмотренные договором
 "___"_____________200__г., и закончить их "___"_____________200__г.
      Изменение сроков  начала  и  окончания   работ   согласовывается
 сторонами, о чем делается запись в договоре.
      Заказчик вправе в любое время до окончания работ  отказаться  от
 договора, уплатив    подрядчику    стоимость    выполненных    работ,
 израсходованных материалов и транспортных услуг.
      8. В  случае  нарушения  подрядчиком  срока начала или окончания
 работ он уплачивает заказчику за  каждый  просроченный  день  пеню  в
 размере 0,1%    стоимости    строительства,    определенной    сметой
 (включая стоимость материалов подрядчика),  а если работы не окончены
 по  истечении  недели  со  дня  наступления  срока исполнения заказа,
 подрядчик уплачивает  заказчику  неустойку  в  размере  2%  стоимости
 строительства (включая стоимость материалов подрядчика).
      При нарушении таких сроков по вине заказчика последний несет  ту
 же ответственность.
      Пеню в указанном размере заказчик  уплачивает  подрядчику  также
 при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу.
      9. Жилое или нежилое помещение,  построенное  в  соответствии  с
 настоящим договором,   принимается   заказчиком   в  день  завершения
 строительства. Приемка   производится   с   участием    представителя
 ремонтно-строительной организации и оформляется актом.
      10. Претензии   заказчика   на   неудовлетворительное   качество
 выполненных работ     предъявляются    подрядчику,    осуществлявшему
 строительство жилого или нежилого помещения, в течение 5 месяцев.
      В случае  разногласия между заказчиком и подрядчиком по качеству
 выполненных строительных работ заказчик вправе  требовать  назначения
 экспертизы. Оплата  экспертизы производится стороной,  против которой
 вынесено решение экспертизы.
      Обязанность по организации экспертизы возлагается на подрядчика.
 При основательности претензий подрядчик обязан  в  месячный  срок  за
 свой счет устранить недоделки.
      11. По  поводу  отступлений  подрядчика  от  условий   договора,
 ухудшивших качество строительства,  заказчик, независимо от заявлений
 претензий подрядчику,  вправе  предъявить  иск  в   суде   в   сроки,
 предусмотренные действующим законодательством.


                                          Подписи:

 Второй экземпляр получил:                Подрядчик
 "___"____________200__г.                 Заказчик






  

 

Юридическая консультация онлайн

Наши преимущества:
Cовместная работа экономистов, адвокатов и юристов позволяет нашим клиентам решать результативно и быстро все вопросы своего бизнеса.

Юридические услуги:
Консультации и сопровождение сделок с недвижимостью
Центр правовой защиты дольщиков
Регистрация сделок с недвижимостью
Расторжение брака
Жилищные споры
Семейный адвокат
Наследственное право
Уголовный адвокат
Арбитраж
Автомобилистам.

просмотров: 1354
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1-4. Официальный текст с таблицей изменений
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1-4. Официальный текст с таблицей изменений
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса Российской Федерации по состоянию на 2 апреля 2018 года.
Части первая, вторая, третья и четвертая.
...

Цена:
183 руб

 Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Брошюра содержит полный текст Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Учтены все поправки, официально вносившиеся в текст Конституции с момента принятия до 2016 г. В качестве приложения дается текст Государственного гимна Российской Федерации....

Цена:
50 руб

 Федеральный закон "Об оружии"
Федеральный закон "Об оружии"
Текст Федерального закона "Об оружии" подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

...

Цена:
50 руб

 Закон о госзакупках "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Федеральный закон 44-ФЗ. Последняя редакция
Закон о госзакупках "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Федеральный закон 44-ФЗ. Последняя редакция
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок....

Цена:
351 руб

 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Издание содержит официальный текст Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" с последними изменениями и дополнениями.

Книга будет интересна работникам торговых организаций, потребителям товаров и услуг, юристам, студентам юридических и экономических специальностей, а также всем интересующимся вопросами защиты прав потребителей....

Цена:
51 руб

 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником по состоянию на 20 ноября 2016 г....

Цена:
145 руб

 Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Текст с изменениями и дополнениями на 2017 г.
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Текст с изменениями и дополнениями на 2017 г.
В этой книге вы найдете текст Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с самыми последними изменениями. Благодаря удобному формату вы сможете всегда иметь эту книгу при себе, а продуманная навигация по тексту сделает работу с книгой легкой и приятной. Эта книга для юристов, работников органов, осуществляющих государственную регистрацию, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц, для тех, кто планирует создание либо реорганизацию предприятия, а также для студентов и преподавателей юридических вузов. Содержание Глава I. Общие положения Глава II. Государственные реестры Глава III. Порядок государственной регистрации Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц при их создании Глава V. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц иных записей в связи с реорганизацией юридических лиц Глава VI. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц Глава VII. Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией или исключением юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа и в связи с продажей или внесением имущественного комплекса унитарного предприятия либо имущества учреждения в уставный капитал акционерного общества Глава VII.1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей Глава VIII. Отказ в государственной регистрации, ответственность за нарушение порядка государственной регистрации Глава VIII.1. Порядок обжалования решения о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации Глава IX. Переходные и заключительные положения...

Цена:
76 руб

 Воздушный кодекс Российской Федерации (+ сравнительная таблица изменений)
Воздушный кодекс Российской Федерации (+ сравнительная таблица изменений)
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 1 ноября 2017 года.
Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу....

Цена:
64 руб

 Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения
Административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения

В документе прописаны права и обязанности как должностных лиц при осуществлении федерального государственного надзора, так и права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется данный надзор. В регламенте содержится также исчерпывающий перечень административных процедур при исполнении государственной функции (остановка транспортного средства, остановка пешехода, выезд на место дорожно-транспортного происшествия и др.). Подробно изложен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц. Особое внимание уделено ответственности сотрудников за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции.

...

Цена:
200 руб

 Об арбитражных судах в Российской Федерации. Федеральный конституционный № 1-ФКЗ
Об арбитражных судах в Российской Федерации. Федеральный конституционный № 1-ФКЗ
Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.
...

Цена:
122 руб

2013 Copyright © AdvokatNews.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования